Licitação do tipo menor preço, para contratação de serviço de execução da obra de construção loja de atendimento do conjunto ceará
Orçamento estimado
R$ 411.249,64
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 07/07/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por ESTADO DO CEARA em Fortaleza/CE. O que o governo quer comprar: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, PARA Contratação DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO LOJA DE ATENDIMENTO DO CONJUNTO CEARÁ. Valor estimado: R$ 411 mil. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Licitação do tipo menor preço, para contratação de serviço de execução da obra de construção loja de atendimento do conjunto ceará
Quem está comprando
Instituição
Estado do Ceara
Localização
Fortaleza / CE
Esfera
Estadual
CNPJ
07.954.480/0001-79
Cronograma do processo
Publicado
07/07/2026
Encerramento
31/07/2026
23 dias para participar
Você tem 23 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 31/07/2026 às 10:00
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Abrir edital no PNCPCadastre-se na plataforma de participação — cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em CE
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 1.082 licitações de obra / construção em CE. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 6.524.176,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 411.728.365,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
1.082
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.524.176,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 411.728.365,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
LICITACAO N 20260003-CAGECE-CONSTR. LOJA ATENDIMENTO.pdf
PROJETO 2.pdf
PROJETO 1.pdf
Anexos e outros (9)
-
Ver
ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Outros Documentos
-
Ver
BDI MATERIAL.pdf
Outros Documentos
-
Ver
PLANILHA DE PRECO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO CADERNO DE ENCARGOS.pdf
Outros Documentos
-
Ver
BDI SERVICO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
COMPOSICAO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
CRONOGRAMA FINANCEIRO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
CADERNO DE ENCARGOS.pdf
Outros Documentos
-
Ver
CRONOGRAMA FISICO.pdf
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em CE
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
1.082
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.524.176
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 411.728.365
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em CE.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
23 dias
31/07/2026
10:00
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoria Ver edital no cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.brCompartilhar e lembrar