Contratação de empresa para execução da obra de reconstrução de muro da EEEFM Profº João Antunes das Dores
Orçamento estimado
R$ 727.198,48
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 06/07/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO em Vitória/ES. O que o governo quer comprar: Contratação de empresa para execução da obra de reconstrução de muro da EEEFM Profº João Antunes das Dores, localizada no Município da Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.. Valor estimado: R$ 727 mil. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Contratação de empresa para execução da obra de reconstrução de muro da EEEFM Profº João Antunes das Dores, localizada no Município da Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.
Quem está comprando
Instituição
Espirito Santo Secretaria de Estado da Educacao
Localização
Vitória / ES
Esfera
Estadual
CNPJ
27.080.563/0001-93
Cronograma do processo
Publicado
06/07/2026
Encerramento
21/07/2026
13 dias para participar
Você tem 13 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 21/07/2026 às 09:29
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Cadastre-se na plataforma de participação
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em ES
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 531 licitações de obra / construção em ES. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 8.914.547,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 653.539.888,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
531
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 8.914.547,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 653.539.888,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Anexos e outros (25)
-
Ver
SER35-D03-COT_LABOR-R0-(2025-29SJCG).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-PROJ_EST_CONC-R0-(2025-13BWMS).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-PROJ_DRE-R0-(2025-CR4ZNS).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
PROCEDIMENTO_SEGURANCA_E_SAUDE_DO_TRABALHO-(2025-P127C9).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-CURVA_ABC_INSUMOS-R0-(2025-1QC6QP).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-CRONOGRAMA-R0-(2025-MCVG47).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-ACEITE-R0-(2025-V24P0G).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-ART'S-R0-(2025-GXS63L).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-RRT_LEV._TOP.-R0-(2026-LQ4G54).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
DECLARACAO_DE_DOMINIALIDADE_-EEEF_PROF_JOAO_ANTUNES_DAS_DORES-(2024-NGWBJG).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-PRE_BDI_LS-R1-(2026-WDD2J2).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-ACEITABILIDADE-R0-(2025-M1P68F).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-DECL.ATEND.CONCESS-R0-(2025-89NTHZ).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
DECLARACAO_DE_DISPENSA_DE_LICENCIAMENTO_AMBIENTAL_-_SERRA.ES-(2025-6546BG).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-RT-250313-(2026-SRL7VR).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-LEV._TOP.-R0-(2026-6JTFF0).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-COMPOS-R0-(2025-Z4B9G6).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-DEC_NORMAS-R0-(2025-B8C5FQ).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-MEM_DESCR_CIV-R0-(2025-KGRD20).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-MEM_DESCR_DRE-R0-(2025-DZ7HJ8).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-MEM_CALC_DRE-R0-(2025-9M7648).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-PLANILHA-R0-(2025-K6WFVV).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-PROJ_ARQ-R0-(2025-879ZZD).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-CURVA_ABC-R1-(2026-Q8VFPK).pdf.pdf
Outros Documentos
-
Ver
SER35-D03-EQUIP-R0-(2025-PCQ3PS).pdf.pdf
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em ES
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
531
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 8.914.547
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 653.539.888
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em ES.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
13 dias
21/07/2026
09:29
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoriaCompartilhar e lembrar