Contratação de empresa de engenharia especializada, sob o regime de empreitada por preço global
Orçamento estimado
R$ 28.238.921,85
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 29/05/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por ESTADO DE GOIAS em Goiânia/GO. O que o governo quer comprar: Contratação de empresa de engenharia especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da obra de construção da Policlínica Estadual de Mineiros.. Valor estimado: R$ 28,2 mi. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Contratação de empresa de engenharia especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da obra de construção da Policlínica Estadual de Mineiros.
Quem está comprando
Instituição
Estado de Goias
Localização
Goiânia / GO
Esfera
Estadual
CNPJ
01.409.580/0001-38
Cronograma do processo
Publicado
29/05/2026
Encerramento
28/08/2026
51 dias para participar
Você tem 51 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 28/08/2026 às 10:00
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Cadastre-se na plataforma de participação
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em GO
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 941 licitações de obra / construção em GO. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 6.872.035,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 1.126.663.539,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
941
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.872.035,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 1.126.663.539,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Comprovantes de Disponibilizacoes site Goinfra e Sistemas Sislog e PNCP
Publicacao Errata no 1 - CO 089/2026 (DOE e JORNAL)
Publicacao Aviso de Edital - Concorrencia Eletronica no 089/2026-GOINFRA (DOE e JORNAL)
Edital Concorrencia Eletronica no 089/2026-GOINFRA
Termo de Referencia
Anexos e outros (40)
-
Ver
Minuta de Contrato V3
Minuta do Contrato
-
Ver
ANTEPROJETO (IMPLANTACAO)
Anteprojeto
-
Ver
Premissas de Projetos
Anteprojeto
-
Ver
Anteprojeto - Rev 01
Anteprojeto
-
Ver
PLANILHAS ORCAMENTARIAS - PDF
Outros Documentos
-
Ver
EVENTOGRAMA
Outros Documentos
-
Ver
RESUMO DO ORCAMENTO - COMPROVACAO DE VANTAJOSIDADE
Outros Documentos
-
Ver
PLANILHA ORCAMENTARIA - XLS
Outros Documentos
-
Ver
Extensao ao AVTO
Outros Documentos
-
Ver
Atestado de Viabilidade Tecnica Operacional - AVTO
Outros Documentos
-
Ver
Vigilancia Sanitaria
Outros Documentos
-
Ver
TERMO DE CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS DOS PROJETOS
Outros Documentos
-
Ver
ARTs dos projetos
Outros Documentos
-
Ver
Placa da Obra
Outros Documentos
-
Ver
Responsabilidade Tecnica e Carimbo
Outros Documentos
-
Ver
Memoriais e Cadernos
Outros Documentos
-
Ver
Publicacao do extrato do termo de compromisso
Outros Documentos
-
Ver
Levantamento Topografico
Outros Documentos
-
Ver
ALVARA DE CONSTRUCAO
Outros Documentos
-
Ver
OFICIO no 0087/2026/GIGOV/GO - CAIXA
Outros Documentos
-
Ver
Termo de Compromisso no 979096/2025/MS/CAIXA
Outros Documentos
-
Ver
RELATORIO DE SONDAGEM SPT
Outros Documentos
-
Ver
Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental
Outros Documentos
-
Ver
Certidao de uso do solo
Outros Documentos
-
Ver
Certidao de Matricula
Outros Documentos
-
Ver
Escritura Publica de Doacao
Outros Documentos
-
Ver
CALCULO DE PARAMETRIZACAO
Outros Documentos
-
Ver
MEMORIAS DE CALCULO E ENCARGOS SOCIAIS
Outros Documentos
-
Ver
CURVA ABC
Outros Documentos
-
Ver
- COMPOSICOES DE CUSTOS
Outros Documentos
-
Ver
Aviso de acesso PNCP aos links do site GOINFRA e Sistema SISLOG da documentacao da Concorrencia Eletronica no 089/2026-GOINFRA
Outros Documentos
-
Ver
DEMONSTRATIVO DE BDI
Outros Documentos
-
Ver
Aprovacao do Termo de Referencia
Outros Documentos
-
Ver
Matriz de Riscos - 01
Outros Documentos
-
Ver
ADENDO No 1 - MATRIZ DE RISCOS
Outros Documentos
-
Ver
ART do orcamento
Outros Documentos
-
Ver
Aprovacao do Anteprojeto
Outros Documentos
-
Ver
Plano de trabalho descentralizacao
Outros Documentos
-
Ver
Encaminhamento do orcamento
Outros Documentos
-
Ver
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em GO
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
941
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.872.035
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 1.126.663.539
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em GO.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
51 dias
28/08/2026
10:00
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoriaCompartilhar e lembrar