Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma da escola municipal professora adélia augusta de oliveira
Orçamento estimado
R$ 200.284,07
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 08/07/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por MUNICIPIO DE JOVIANIA em Joviânia/GO. O que o governo quer comprar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADÉLIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, CONTEMPLANDO A REFORMA DE COBERTURA, REFORMA DOS BANHEIROS, PINTURA GERAL DA.... Valor estimado: R$ 200 mil. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma da escola municipal professora adélia augusta de oliveira, contemplando a reforma de cobertura, reforma dos banheiros, pintura geral da unidade escolar e demais serviços correlatos previstos nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o processo, em atendimento ao plano de trabalho do processo n.º 202600005010363, celebrado junto a secretária de estado da educação de goiás.
Quem está comprando
Instituição
Municipio de Joviania
Localização
Joviânia / GO
Esfera
Municipal
CNPJ
02.029.957/0001-96
Cronograma do processo
Publicado
08/07/2026
Encerramento
04/08/2026
25 dias para participar
Você tem 25 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 04/08/2026 às 08:00
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Cadastre-se na plataforma de participação
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em GO
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 945 licitações de obra / construção em GO. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 6.847.302,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 1.126.663.539,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
945
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.847.302,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 1.126.663.539,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Anexos e outros (12)
-
Ver
AVISO DE PUBLICACAO
Outros Documentos
-
Ver
PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Outros Documentos
-
Ver
PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Outros Documentos
-
Ver
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Outros Documentos
-
Ver
MAIOR RELEVANCIA
Outros Documentos
-
Ver
PROJETO HIDROSSANITARIO
Outros Documentos
-
Ver
RELATORIO FOTOGRAFICO
Outros Documentos
-
Ver
PROJETO
Outros Documentos
-
Ver
BDI
Outros Documentos
-
Ver
ART
Outros Documentos
-
Ver
MEMORIAL DESCRITIVO
Outros Documentos
-
Ver
ANEXOS
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em GO
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
945
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.847.302
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 1.126.663.539
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em GO.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
25 dias
04/08/2026
08:00
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoriaCompartilhar e lembrar