Contratação de empresa para execução da obra de reforma da ponte marechal deodoro da fonseca e drenagem de vias
Orçamento estimado
R$ 307.662,37
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 07/05/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por MUNICIPIO DE GUARANESIA em Guaranésia/MG. O que o governo quer comprar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PONTE MARECHAL DEODORO DA FONSECA E DRENAGEM DE VIAS.. Valor estimado: R$ 308 mil. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Contratação de empresa para execução da obra de reforma da ponte marechal deodoro da fonseca e drenagem de vias.
Quem está comprando
Instituição
Municipio de Guaranesia
Localização
Guaranésia / MG
Esfera
Municipal
CNPJ
17.900.473/0001-48
Cronograma do processo
Publicado
07/05/2026
Encerramento
22/05/2026
5 dias para participar
Você tem 5 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 22/05/2026 às 09:00
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Abrir edital no PNCPCadastre-se na plataforma de participação — app2.ammlicita.org.br
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em MG
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 1.406 licitações de obra / construção em MG. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 9.344.761,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 3.955.776.070,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
1.406
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 9.344.761,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 3.955.776.070,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Anexos e outros (29)
-
Ver
Processo_046_2026__ANEXO_III__MINUTA_DE_CONTRATO.pdf
Minuta do Contrato
-
Ver
Processo_046_2026__ETP__ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR.pdf
Estudo Técnico Preliminar
-
Ver
Processo_046_2026__PROJETO_BASICO.pdf
Projeto Executivo
-
Ver
Processo_046_2026__DOCUMENTO_DE_FORMALIZACAO_DA_DEMANDA.pdf
DFD
-
Ver
MEMORIA_DE_CALCULO__Rua_Prof_Luiz_Henrique_Ramos.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Orcamento_Rua_Prof.pdf
Outros Documentos
-
Ver
DRENAGEMVIASURBANASMemorial_descritivo_de_obra.pdf
Outros Documentos
-
Ver
CRONOGRAMA__Rua_Prof_Luiz_Henrique_Ramos.pdf
Outros Documentos
-
Ver
CRONOGRAMA__Rua_Prof_Benedito_A_Rezende.pdf
Outros Documentos
-
Ver
COORDENADASDRENAGEM.pdf
Outros Documentos
-
Ver
BDI_Rua_Prof_Luiz_Henrique_Ramos.pdf
Outros Documentos
-
Ver
BDI__Viela_25_de_dezembro.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ORCAMENTO_assinado.pdf
Outros Documentos
-
Ver
MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
BDI_Rua_Prof_Benedito_A_Rezende.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Relatorio_fotografico_Marechal_assinado.pdf
Outros Documentos
-
Ver
MEMORIA_DE_CALCULOponte.pdf
Outros Documentos
-
Ver
COORDENADASPONTEMARECHAL.pdf
Outros Documentos
-
Ver
BDI.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ART_PONTE_MARECHAL.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Processo_046_2026__DESPACHO_DE_ENCAMINHAMENTO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Processo_046_2026__ANEXO_V__DECLARACAO_DE_NAO_VISTORIA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Processo_046_2026__ANEXO_IV__DECLARACOES.pdf
Outros Documentos
-
Ver
MEMORIA_DE_CALCULO__Rua_Prof_Benedito_A_Rezende.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Relatorio_Fotografico_Viela_25_de_Dezembro_assinado.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Relatorio_Fotografico_Prof.pdf
Outros Documentos
-
Ver
REDES_DE_DRENAGEMModel.pdf
Outros Documentos
-
Ver
Relatorio_fotografico_Prof.pdf
Outros Documentos
-
Ver
MEMORIA_DE_CALCULO_Viela_25_de_dezembro.pdf
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em MG
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
1.406
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 9.344.761
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 3.955.776.070
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em MG.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
5 dias
22/05/2026
09:00
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoria Ver edital no app2.ammlicita.org.brCompartilhar e lembrar