Contratação por regime de empreitada preço global para execução de obra de revitalização da travessa zacarias de freitas
Orçamento estimado
R$ 201.518,19
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 26/06/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por MUNICIPIO DE INHAPIM em Inhapim/MG. O que o governo quer comprar: CONTRATAÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS, NA AREA URBANA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME.... Valor estimado: R$ 202 mil. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Contratação por regime de empreitada preço global para execução de obra de revitalização da travessa zacarias de freitas, na area urbana municipal, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, conforme transferência especial estadual, resolução 016/2025.
Quem está comprando
Instituição
Municipio de Inhapim
Localização
Inhapim / MG
Esfera
Municipal
CNPJ
20.905.865/0001-04
Cronograma do processo
Publicado
26/06/2026
Encerramento
04/08/2026
27 dias para participar
Você tem 27 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 04/08/2026 às 09:59
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Cadastre-se na plataforma de participação
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em MG
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 2.959 licitações de obra / construção em MG. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 31.994.169,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 75.202.138.206,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
2.959
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 31.994.169,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 75.202.138.206,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
EDITAL_DE_CONCORRENCIA_N_0112026
02__PROJETO_BASICO__Travessa_Zacarias_de_Freitas
Anexos e outros (17)
-
Ver
01__ANTEPROJETO_Travessa_Zacarias_de_Freitas_01
Anteprojeto
-
Ver
14__Travessa_Zacarias_de_Freitas__ExecutivoPrancha_02
Projeto Executivo
-
Ver
13__Travessa_Zacarias_de_Freitas__ExecutivoPrancha__A3_ABNT
Projeto Executivo
-
Ver
07__MEMORIAL_DESCRITIVO_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
08__COMPOSICAO_1_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
09__COMPOSICAO_2_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
10__COMPOSICAO_3_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
11__COMPOSICAO_4_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
12__COMPOSICAO_5_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
15__BDI_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
16__RELATORIO_FOTOGRAFICOREVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
RELATORIO_FOTOGRAFICOREVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
03__CROQUI_DE_LOCALIZACAO
Outros Documentos
-
Ver
04__PLANILHA_ORCAMENTARIA_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS_01
Outros Documentos
-
Ver
05__MEMORIA_DE_CALCULO_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
-
Ver
06__CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_REVITALIZACAO_TRAVESSA_ZACARIAS_DE_FREITAS
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em MG
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
2.959
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 31.994.169
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 75.202.138.206
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em MG.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
27 dias
04/08/2026
09:59
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoriaCompartilhar e lembrar