Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado, sobre o Rio Cuiabá (PT02446), na Rodovia Municipal, Trecho: Entr
Orçamento estimado
R$ 57.903.684,50
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 15/05/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO em Cuiabá/MT. O que o governo quer comprar: Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado, sobre o Rio Cuiabá (PT02446), na Rodovia Municipal, Trecho: Entr. Av. Beira Rio (proj.) – Estrada da Guarita, d.... Valor estimado: R$ 57,9 mi. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado, sobre o Rio Cuiabá (PT02446), na Rodovia Municipal, Trecho: Entr. Av. Beira Rio (proj.) – Estrada da Guarita, dimensionada em 183,75 m e largura de 15,50m, localizada entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande/ MT.
Quem está comprando
Instituição
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica de Mato Grosso
Localização
Cuiabá / MT
Esfera
Estadual
CNPJ
57.356.434/0001-46
Cronograma do processo
Publicado
15/05/2026
Encerramento
29/05/2026
12 dias para participar
Você tem 12 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 29/05/2026 às 14:30
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Cadastre-se na plataforma de participação
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em MT
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 251 licitações de obra / construção em MT. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 11.324.218,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 153.052.160,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
251
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 11.324.218,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 153.052.160,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Anexos e outros (13)
-
Ver
VOLUME01RELATORIODEPROJETOPARTE01_a884c7f2-3343-4e99-b017-386995aa21c6.pdf
Projeto Executivo
-
Ver
VOLUME01RELATORIODEPROJETOPARTE02_06f3ac29-95d1-4433-9d41-c81b6c64030b.pdf
Projeto Executivo
-
Ver
2VOLUME02PROJETODEEXECUOCOMPLETO.pdf
Projeto Executivo
-
Ver
VOLUME03MEMORIAJUSTIFICATIVAPARTE01_2697f0d1-9dfe-48d3-be9b-9ab9f59ab655.pdf
Projeto Executivo
-
Ver
VOLUME03MEMORIAJUSTIFICATIVAPARTE02_2ebe0a21-5a4a-47e5-87b6-798f8e52208d.pdf
Projeto Executivo
-
Ver
VOLUME04ORAMENTOPARTE01_6c134779-d5a6-4d14-a50f-bf6d5b387f6b.pdf
Outros Documentos
-
Ver
VOLUME04ORAMENTOPARTE02_84b9a1ce-06f9-4edf-9003-be12c250f4e9.pdf
Outros Documentos
-
Ver
VOLUME04ORAMENTOPARTE03_969838a9-3ee2-41dc-af4a-43854b1c230d.pdf
Outros Documentos
-
Ver
VOLUME04ORAMENTOPARTE04_dad357d9-2958-47dd-88bb-a3d31e0bd745.pdf
Outros Documentos
-
Ver
VOLUME04ORAMENTOPARTE05_d85ae934-eb16-4695-9984-c82249e8213d.pdf
Outros Documentos
-
Ver
VOLUME04ORAMENTOPARTE06_c98ef4be-100c-486e-9c0c-64d9e91403f6.pdf
Outros Documentos
-
Ver
CPE652026AVISODEREABERTURADELICITAOJORNAL15052026.pdf
Outros Documentos
-
Ver
CPE652026AVISODEREABERTURADELICITAODOE15052026.pdf
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em MT
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
251
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 11.324.218
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 153.052.160
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em MT.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
12 dias
29/05/2026
14:30
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoriaCompartilhar e lembrar