Aberta — você pode participar! Obra / Construção

[portal de compras públicas] - contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução da obra de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do programa fnhis sub 50

15 dias para participar Concorrência pública Municipal Roca Sales, RS

Orçamento estimado

R$ 7.539.452,80

Você precisa ofertar abaixo deste valor

Publicado em 07/07/2026

SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.

Receber no WhatsApp — grátis

Em resumo

Esta é uma Concorrência pública publicada por MUNICIPIO DE ROCA SALES em Roca sales/RS. O que o governo quer comprar: [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA FNHIS SUB 50, COM ÁREA TOTAL DE 2.568,32M.... Valor estimado: R$ 7,5 mi. Prazo: propostas até 23/07/2026 às 08:45. Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).

O que o governo quer comprar

[portal de compras públicas] - contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução da obra de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do programa fnhis sub 50, com área total de 2.568,32m², localizadas em diversas áreas do município de roca sales, mediante o fornecimento de materiais e mão de obra.

Quem está comprando

Instituição

Municipio de Roca Sales

Localização

Roca Sales / RS

Esfera

Municipal

CNPJ

88.187.935/0001-70

Cronograma do processo

Publicado

07/07/2026

Encerramento

23/07/2026

15 dias para participar

Você tem 15 dias para montar sua proposta.

Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →

Como você participa desta licitação

Concorrência pública — propostas até 23/07/2026 às 08:45

Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.

Leia o edital completo

O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.

Abrir edital no PNCP

Cadastre-se na plataforma de participação — www.portaldecompraspublicas.com.br

Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.

Link da plataforma — disponível ao criar conta

Emita os documentos de habilitação

O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.

Envie sua proposta e participe da disputa

Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de 23/07/2026 às 08:45 e aguarde a sessão de lances online.

Para participar, você envia proposta e documentos.

O que você precisará ter em dia

Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online

Contrato Social + CNPJ ativo

Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.

Verificar

Certificado digital e-CNPJ

Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.

Ver

CRF — Certificado de Regularidade do FGTS

Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.

Emitir

CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.

Emitir

CND Federal — Receita Federal + PGFN

Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).

Emitir

Certidões Estadual e Municipal

Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.

Qualificação técnica — atestados de capacidade

Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.

Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.

Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.

Receber alertas — grátis

Contexto de mercado — Obra / Construção em RS

Nos últimos 12 meses, foram publicadas 2.813 licitações de obra / construção em RS. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 1.775.512,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 554.841.343,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.

Editais publicados

2.813

últimos 12 meses

Valor médio

R$ 1.775.512,00

por edital

Menor

R$ 0,00

Maior

R$ 554.841.343,00

Ver todas as licitações de obra / construção em RS Outras 5 licitações deste órgão

Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.

Continue explorando

Todas as licitações de obra / construção em RS

Editais abertos no estado, atualizados a cada 15 minutos

Outras 5 licitações deste órgão

Municipio de Roca Sales

Documentos do processo

Editais, termos de referência e anexos do PNCP

72 arquivos

Edital Termo de Referência Ata / MR Minuta de Contrato

[portal de compras públicas] - contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução da obra de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do programa fnhis sub 50

O que o governo quer comprar

Quem está comprando

Cronograma do processo

Como você participa desta licitação

O que você precisará ter em dia

Contexto de mercado — Obra / Construção em RS

Continue explorando

Documentos do processo

Detalhes técnicos do processo

Mercado de Obra / Construção em RS