[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa, por regime de EMPREITADA GLOBAL
Orçamento estimado
R$ 5.121.795,19
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 09/06/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA em São martinho da serra/RS. O que o governo quer comprar: [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa, por regime de EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da obra de continuação de Redes coletoras de Esgoto e Estação de Tratament.... Valor estimado: R$ 5,1 mi. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa, por regime de EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da obra de continuação de Redes coletoras de Esgoto e Estação de Tratamento - Convênio TC-PAC 0561/2014 FNS , conforme projeto e memorial descritivo.
Quem está comprando
Instituição
Municipio de Sao Martinho da Serra
Localização
São Martinho da Serra / RS
Esfera
Municipal
CNPJ
94.444.403/0001-73
Cronograma do processo
Publicado
09/06/2026
Encerramento
15/07/2026
7 dias para participar
Você tem 7 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 15/07/2026 às 08:58
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Abrir edital no PNCPCadastre-se na plataforma de participação — www.portaldecompraspublicas.com.br
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em RS
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 2.813 licitações de obra / construção em RS. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 1.775.512,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 554.841.343,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
2.813
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 1.775.512,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 554.841.343,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Anexos e outros (14)
-
Ver
ANEXO_III_-_MEMORIAL_CALCULO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_IV_-_PLANILHA_OR_AMENTARIA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_V_-_CRONOGRAMA_FISICO-FINANCEIRO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_VI_-_DETALHAMENTO_DO_BDI.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_VII_-_DETALHAMENTO_DE_Encargos_Sociais.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_X_-_COMPOSI__O.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XI_PROJETOS_PRANCHAS_MEMORIAL_DESCRITIVO_E_ART_c.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XII_-_MATRIZ_DE_RISCO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XIII_MODELO_DE_TERMO_DE_RESPONSABILIDADE_PELA_NAO_REALIZACAO_DA_VISITA_TECNICA_FACULTATIV.docx
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XIV_MODELO_DE_ATESTADO_DE_VISITA_TECNICA.docx
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XVI_-_MODELO_PLANILHA_PREENCHIMENTO_LICITANTE_XLXS.xls
Outros Documentos
-
Ver
EXTRATO_DE_PUBLICA__O_PHAPRICA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
EXTRATO_DE_PUBLICA__O_Di_rio_Oficial_da_uni_o.pdf
Outros Documentos
-
Ver
EXTRATO_DE_PUBLICA__O_Di_rio_Oficial_estado.pdf
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em RS
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
2.813
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 1.775.512
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 554.841.343
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em RS.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
7 dias
15/07/2026
08:58
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoria Ver edital no www.portaldecompraspublicas.com.brCompartilhar e lembrar