Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo no povoado várzea da melancia (emendas parlamentares nº 09032023034496
Orçamento estimado
R$ 366.259,59
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 15/05/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO em Campo do brito/SE. O que o governo quer comprar: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VÁRZEA DA MELANCIA (EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09032023034496, 09032023034765, 09032023033042 E 09320233042488). Valor estimado: R$ 366 mil. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo no povoado várzea da melancia (emendas parlamentares nº 09032023034496, 09032023034765, 09032023033042 e 09320233042488)
Quem está comprando
Instituição
Municipio de Campo do Brito
Localização
Campo do Brito / SE
Esfera
Municipal
CNPJ
13.134.614/0001-08
Cronograma do processo
Publicado
15/05/2026
Encerramento
28/05/2026
11 dias para participar
Você tem 11 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 28/05/2026 às 09:00
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Cadastre-se na plataforma de participação
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em SE
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 166 licitações de obra / construção em SE. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 6.910.212,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 188.862.602,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
166
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.910.212,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 188.862.602,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Anexos e outros (16)
-
Ver
1___EDITAL___CONCORRENCIA_N__006_2026___PAV_VARZEA_DA_MELANCIA.zip
Projeto Executivo
-
Ver
EDITAL_CE_006_2026___COMPLETO_(1).pdf
Outros Documentos
-
Ver
1___EDITAL___CONCORRENCIA_N__006_2026___PAV_VARZEA_DA_MELANCIA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_1___II___PROJETO_BASICO___PAV_DA_VARZEA_DA_MELANCIA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_2___III___MEMORIAL_DESCRITIVO___ESPECIFICACOES_TECNICAS.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_3___IV___Resumo_do_Empreendimento.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_4___V___Planilha_Orcamentaria_do_Empreendimento.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_5___VI___Cronograma_Fisico_Financeiro_do_Empreendimento.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_6___VII(A)___Planilha_de_Encargos_Sociais_Horista.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_7___VII(B)___Planilha_de_Encargos_Sociais_Mensalista.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_8___VIII___Planilha_de_BDI.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_9___IX___Relacao_de_Composicoes_do_Empreendimento.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_10___X___VARZEA_DA_MELANCIA_01.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_10___X___VARZEA_DA_MELANCIA_02.pdf
Outros Documentos
-
Ver
1_10___X___VARZEA_DA_MELANCIA_03.pdf
Outros Documentos
-
Ver
2_1___AVISO_CE_006_2026___DOM_1.pdf
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em SE
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
166
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 6.910.212
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 188.862.602
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em SE.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
11 dias
28/05/2026
09:00
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoriaCompartilhar e lembrar