Contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos executivos e a execução da obra de implantação do “parque público multifuncional no município de mairiporã”
Orçamento estimado
R$ 34.954.341,30
Você precisa ofertar abaixo deste valor
Publicado em 26/05/2026
SolicitaBrasil — receba licitações como esta no WhatsApp, filtradas pelo seu setor.
Receber no WhatsApp — grátisEm resumo
Esta é uma Concorrência pública publicada por MUNICIPIO DE MAIRIPORA em Mairiporã/SP. O que o governo quer comprar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO “PARQUE PÚBLICO MULTIFUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÔ, LOCAL INDICADO ABAIXO.. Valor estimado: R$ 35,0 mi. Prazo: propostas até . Como participar: a empresa precisa estar habilitada (CNPJ ativo, e-CNPJ, certidões fiscal/trabalhista/FGTS) e cadastrada na plataforma de envio de propostas. Vence quem oferecer o menor preço. Fonte oficial: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (Lei 14.133/2021).
O que o governo quer comprar
Contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos executivos e a execução da obra de implantação do “parque público multifuncional no município de mairiporã”, local indicado abaixo.
Quem está comprando
Instituição
Municipio de Mairipora
Localização
Mairiporã / SP
Esfera
Municipal
CNPJ
46.523.163/0001-50
Cronograma do processo
Publicado
26/05/2026
Encerramento
21/07/2026
13 dias para participar
Você tem 13 dias para montar sua proposta.
Será necessário: cadastro na plataforma + certidões regulatórias (1 dia). Ver o passo a passo →
Como você participa desta licitação
Concorrência pública — propostas até 21/07/2026 às 10:00
Como funciona: o governo posta o que quer comprar com um orçamento máximo. Você envia um preço abaixo desse valor e, na data de abertura, participa de uma sessão de lances ao vivo — tipo leilão invertido. Quem oferecer o menor preço vence e assina o contrato.
Leia o edital completo
O edital define tudo: o que entregar, prazo, forma de envio e — principalmente — o capítulo "Habilitação", que lista os documentos que sua empresa precisará apresentar. Não pule esta etapa.
Abrir edital no PNCPCadastre-se na plataforma de participação — app2.licitardigital.com.br
Sua empresa precisa estar cadastrada na plataforma do órgão. Este cadastro pode levar dias — faça com antecedência.
Link da plataforma — disponível ao criar contaEmita os documentos de habilitação
O governo exige certidões que provam que sua empresa está regularizada: fiscal, trabalhista e FGTS. São gratuitas e geradas online em minutos. Veja o checklist completo logo abaixo.
Envie sua proposta e participe da disputa
Acesse a plataforma , registre sua proposta de preço antes de e aguarde a sessão de lances online.
Para participar, você envia proposta e documentos.
O que você precisará ter em dia
Documentos de habilitação — todos gratuitos, emitidos online
Contrato Social + CNPJ ativo
Registro atualizado da empresa na Receita Federal sem irregularidades.
Certificado digital e-CNPJ
Necessário para assinar propostas eletronicamente. Emitido por certificadoras credenciadas (Serasa, CertiSign, Soluti). Custo ~R$ 150–300/ano. Pode levar 1–3 dias para chegar — providencie com antecedência.
CRF — Certificado de Regularidade do FGTS
Caixa Econômica Federal. Comprova FGTS dos funcionários em dia. Validade: 30 dias.
CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Tribunal Superior do Trabalho. Sem dívidas com ex-funcionários. Validade: 180 dias.
CND Federal — Receita Federal + PGFN
Certidão Negativa de Débitos. Sem pendências federais (imposto, contribuições).
Certidões Estadual e Municipal
Cada estado e município tem portal próprio. Busque no site do governo estadual + prefeitura da cidade sede da sua empresa.
Qualificação técnica — atestados de capacidade
Prova de que já forneceu algo similar (contratos com outros clientes). Exigência e formato variam — consulte o capítulo "Habilitação" do edital desta licitação.
Esta é a lista padrão da maioria dos pregões. Cada edital pode exigir documentos adicionais (registro em conselho de classe, qualificação econômico-financeira, visita técnica etc). Sempre verifique.
Não perca prazo. Receba alertas no WhatsApp sempre que sair uma licitação como esta.
Receber alertas — grátisContexto de mercado — Obra / Construção em SP
Nos últimos 12 meses, foram publicadas 2.861 licitações de obra / construção em SP. O valor médio estimado por edital ficou em R$ 5.503.907,00, variando entre R$ 0,00 (mínimo) e R$ 3.950.400.000,00 (máximo). Esses números ajudam a calibrar a competitividade da sua proposta nesta licitação.
Editais publicados
2.861
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 5.503.907,00
por edital
Menor
R$ 0,00
Maior
R$ 3.950.400.000,00
Fonte: dados agregados do PNCP (Lei 14.133/2021), processados por SolicitaBrasil. Atualizado a cada 15 minutos.
Continue explorando
Documentos do processo
Editais, termos de referência e anexos do PNCP
Anexos e outros (32)
-
Ver
ANEXOS_I_AO_IX__CE_0042026__PQ.docx
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_X__ETP2__MATRIZ_DE_RISCO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_X__ETP_PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_X__ETP1__RELATORIO_FOTOGRAFICO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_X__ETP2__MATRIZ_DE_RISCO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XI__TERMO_DE_REFERENCIA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XI__TR1__PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XI__TR2__MATRIZ_DE_RISCO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XI__TR3__INDICE_DE_ACEITABILIDADE.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XI__TR4__MODELO__TRANSITO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XI__TR5__CRITERIO_DE_AVALIACAO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XII__ESTUDO_DE_IMPACTO_DE_VIZINHANCA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XIII__ESTUDO_HIDROLOGICO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XIV__GESTAO_DE_CONTRATO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XV__DECLARACAO_DE_BDI.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XVI__RESUMO_DO_ORCAMENTO_MULTIFUNCIONAL.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XVII__PLANILHA_ORCAMENTARIA_MULTIFUNCIONAL.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XVII__PLANILHA_ORCAMENTARIA.xlsx
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XVIII__MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XVIII__MEMORIA_DE_CALCULO.xlsx
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XIX__COMPOSICAO_DE_CUSTO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XIX__COMPOSICAO_DE_CUSTO.xlsx
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XX__CRONOGRAMA_FISICOFINANCEIRO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XX__CRONOGRAMA_FISICOFINANCEIRO.xlsx
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXI__MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXII__PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL_EDIFICACOES_FLH04.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXII__PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL_EDIFICACOES_FLH05.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXII__PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL_IMPLANTACAO_FLH02.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXII__PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL_IMPLANTACAO_FLH03.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXII__PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL_MAPA_LOCALIZACAO_FLH01.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXII__PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL_MOV_DE_TERRA_UNICA.pdf
Outros Documentos
-
Ver
ANEXO_XXII__PARQUE_PUBLICO_MULTIFUNCIONAL_PONTE_CICLOPEDONAL_FLH06.pdf
Outros Documentos
Mercado de Obra / Construção em SP
Dados agregados dos últimos 12 meses no PNCP
Licitações publicadas
2.861
últimos 12 meses
Valor médio
R$ 5.503.907
por licitação
Faixa de valores
R$ 0 – R$ 3.950.400.000
mínimo – máximo
Para esta licitação específica, calculamos a referência histórica de preços por item (CATMAT) e quais empresas costumam vencer contratos similares — disponível para clientes Radar Max.
Quer alertas de licitações como esta?
Receba no WhatsApp as novas licitações de obra / construção em SP.
Ativar Radar grátisMais licitações de Obra / Construção abertas agora
Crie seu Radar e receba no WhatsApp quando uma nova aparecer no seu setor.
Encerramento das propostas
13 dias
21/07/2026
10:00
Filtradas pelo seu setor · Grátis para começar
Ver preços históricos desta categoria Ver edital no app2.licitardigital.com.brCompartilhar e lembrar